竣工日期纠纷有哪些处理方法
【竣工日期纠纷有哪些处理方法】
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
(一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
(二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
(三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 。
推荐阅读
- 《美国末日完全重制版》什么时候出？发售日期及预购奖励一览
- 《失落史诗》正式版发售日期及最新更新内容
- 《究极大越野传奇》什么时候发售？发售日期及玩法内容一览
- 剖腹产怎样选择宝宝的出生日期
- 双方存在经济纠纷能扣押车辆吗
- 倒签合同怎样鉴定日期
- 旅游合同定金属于什么合同纠纷
- 手机上的时间和日期怎么设置在哪
- 竣工验收资料包括哪些内容 竣工验收资料包括什么
- 国家禁毒日是几月几日 国家禁毒日日期